jeudi 8 juillet 2010

Résiliation unilatérale soit, mais de quel type?

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'introduction, en 1994, du droit pour un client de résilier unilatéralement un contrat d'entreprise ou de service (art. 2125 C.c.Q.) et la limitation des dommages qui peuvent être réclamés subséquemment (art. 2129 C.c.Q.) a créé certains impératifs judiciaires. Un de ceux-là est de devoir qualifier la résiliation de ce type de contrat (résiliation discrétionnaire ou résiliation-sanction) afin de déterminer quels dommages peuvent être réclamés. Dans l'affaire Serge Roger inc. c. Archigroup inc. (2010 QCCQ 5679), l'Honorable juge Anne Laberge s'attaque à la question.


Pour nos fins, il suffit de noter de la trame factuelle que la partie défenderesse avait mis fin au contrat d'entreprise octroyé à la demanderesse parce qu'elle alléguait que l'échéancier prévu pour des travaux de construction n'avait pas été respecté. La demanderesse, alléguant avoir complété 95% des travaux, demandait paiement de 95% du montant prévu au contrat. De son côté, la défenderesse faisait valoir que la résiliation étant faite pour sanctionner un défaut (art. 1590 C.c.Q.), non seulement la demanderesse n'avait-elle pas droit à être payée pour les travaux, mais elle devait également dédommager la défenderesse pour le préjudice découlant du non-respect de l'échéancier.

La juge Laberge en vient à la conclusion qu'il s'agissait en l'espèce d'une résiliation-sanction et ainsi que la réclamation de la demanderesse devait échouer:
[48] Il y a lieu d’abord de trancher la question en litige à savoir s’il s’agit d’une résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise en vertu des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec ou d’une résiliation-sanction, au sens des articles 1590 et 1604 du Code civil du Québec.

[49] La Cour d’appel, dans l’arrêt Construction Injection EDM inc. c. Société de construction Gératek Ltée et al. souligne qu’il s’agit d’une question essentielle et centrale.

[50] Le Tribunal estime qu’en l’espèce, il s’agit d’une résiliation-sanction au sens de l’article 1590 du Code civil du Québec qui prévoit ceci : [...]
[51] Il apparaît évident que la défenderesse a donné un échéancier à la demanderesse à savoir compléter la démolition avant les vacances de la construction et faire l’excavation après pour ensuite commencer les fondations, car la structure devait être mise en place à la fin août, début septembre 2008.

[52] La demanderesse admet que monsieur Lavoie l’appelait tous les jours, ce qui permet de conclure que les sous-contractants pour les phases subséquentes, attendaient après elle.

[53] Constatant à son retour de vacances vers le 8 août, que l’échéancier était loin d’être respecté, monsieur Lavoie, face au défaut de la demanderesse d’exécuter son obligation, était en droit, au nom de la défenderesse, de résilier le contrat suivant l’article 1590 du Code civil du Québec. Elle n’avait pas à transmettre de mise en demeure car la demanderesse était en demeure de plein droit, au sens de l’article 1597 du Code civil du Québec.

Cependant, la juge rejette également la demande reconventionnelle de la défenderesse, concluant qu'elle aurait du mettre fin au contrat plus tôt pour minimiser, sinon éliminer, les retards et les coûts afférents à ceux-ci.

Il s'agit d'une belle illustration des décisions difficiles (et rapides) que doit parfois prendre la personne en charge d'un chantier.

Référence : [2010] ABD 28

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.